建筑勞務工程承包協議書 發包人(全稱)：以下簡稱(甲方) 承包人(全稱)：以下簡稱(乙方) 遵循平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方洽商，甲方______承建______工程中相關分項工程發包人給乙方實施完成，為明確雙方責、權、利的關系，雙方協商一致，訂立本合同。 一、工程概況： 1、施工地點： 2、工程名稱： 3、建筑規模： 4、結構類型： 二、乙方承包工程范圍： 1、甲方向乙方提供經審查的設計施工圖紙(除土石方工程、給、排水工程、電、氣、暖工程、外墻保溫、隔熱工程、門窗工程、外墻漆、涂飾工程、陽臺欄桿、樓梯欄桿、防水工程外)均由乙方組織人員完成。 2、本工程所需用的機械設備，除塔吊、龍門吊、攪拌機由甲方提供外，其余機械均由乙方自備。 3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如：鋼材、水泥、砼、磚、砂子、石子等材料)均由甲方提供。 4、本工程所使用的周、輔助材料(除乙方鋼筋工需用的綁扎絲、切割片、焊條、焊劑和架模工所需的鐵絲、釘子外)其余均由甲方提供。 三、工程工期要求： 從____年___月____日至___年___月___日完工，總工期日歷天：_____天，乙方開工前十日內，乙方向甲方提供總進度計劃，每月提供月進度計劃和每月完成情況報表，乙方按進度計劃組織施工，滿足甲方的總工期要求，當甲方原因(除人力不可抗力的自然災害)影響工期或停工待料時，工期相應順延，超過7天時，按現場實有人數每人每天____元補償給乙方工人生活費。 四、質量要求： 1、質量要求：合格。質量標準：按工程所在地現行施工規范和驗收標準。 2、若乙方出現不合格產品時。應返工重做，造成甲方材料損失費用按成本價2倍計算賠付。此賠付由甲方直接在本月的勞務工資中扣除。 3、乙方在施工過程中若出現材料浪費，按成本價3倍計算賠付，若出現工地材料偷盜變賣等情況，經發現后按原價10倍處罰，情節嚴重時移交公安機關處理。 五、安全責任： 1、乙方在施工過程中嚴格按照本工種的安全操作規程和安全技術交底進行施工作業，做到不蠻干、不冒險、不違章。 2、乙方根據現場情況，按照JGJ59-2011的檢查標準，準時、有效、搭設可靠的安全防護設施。 3、乙方不得聘用不宜從事建筑行業或患有病的人員以及國家規定的人員進場施工作業。 4、乙方在施工過程中若出現傷、殘、亡等事故，除由保險公司賠償金額外，其差額由甲、乙雙方均等承擔。 5、乙方施工人員的住宿、食堂及臨設由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，費用由乙方承擔。 6、乙方必須派一名專職安全管理人員進行監督管理，確保施工現場安全隱患控制在萌芽狀態。 六、保險約定： 乙方進場人員必須全額辦理民工人身保險和意外保險，保險費由甲、乙雙方各承擔總保險費的50%。 七、勞務單價及計算方法： 1、勞務工資單價：按建筑面積計算：________平方米。大寫：_____平方米計價。(此價中不含稅) 注：若不適用塔吊施工，由甲方向乙方每平方米補__________元作為乙方的二次搬運費。 2、建筑面積計算約定：雙方約定按現行定額〔2009〕建筑工程建筑面積計算規范進行計算，確定建筑面積，若因設計變更和業主要求出現工程增減時，費用該增則增，該減則減。 八、保證金的約定： 1、本合同簽訂進場15日內，乙方向甲方支付履約保證金：________元，大寫_____。安全保證金：_______元，大寫：________。質量保證金一個月內乙方向甲方支付______元，大寫：________。總保證金：________元，大寫：________。(各項保證金若甲方使用，按農村信用社貸款利率支付乙方資金利息，若雙方監管則不計息)。 2、保證金的退還方法：當該工程(五棟)基礎施工完畢時，退還保證的30%，五棟主體封頂時退還總保證金的30%，五棟完工時(不待竣工驗收)7日內退還40%。十四、 補充條款： 發包人(公章)：承包人(公章)： 負責人(簽字)：負責人(簽字)： 身份證號碼：身份證號碼： 家庭住址：家庭住址： 聯系電話：聯系電話： 資金賬號：資金賬號：

建筑工程分包的哪些情形屬于違法

建筑工程分包是建筑工程中一種比較常見的方式，不管是分包給個人，還是分包給其它具有同樣業務的公司，其最終目的都是為了完成工程建設，但是，在這種分包的過程中經常會有一些勞務糾紛事件的發生，那么今天就跟大家普及一下建筑工程分包的哪些情形屬于違法這個問題。一、常見的建筑工程分包勞務糾紛有哪些？1、總承包企業與專業施工企業不具備相應資質的企業簽訂的勞務分包合同。這樣的合同，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規定，被認定為無效合同。合同無效的處理：如果......

勞務分包企業無相應資質，合同是否具有法律效力

建設工程中的勞務分包，也稱勞務作業分包，是指施工總承包企業或者專業承包企業即勞務作業發包人，將其承包工程的勞務作業部分分包給勞務承包企業即勞務作業承包人完成的活動。 勞務分包是施工總承包項下與專業工程分包相對應的概念，勞務分包合同是基于建設工程施工合同派生出來的合同關系，在一個工程建設項目中，只有產生了建設工程施工合同后，才會有專業分包合同和勞務分包合同。因此，勞務分包合同本質上屬于建設工程施工合同的一部分，其既不是勞動合同，也不是發包人和承包人之間的勞務關系......

勞務分包合同糾紛如何確定(勞務分包合同是否有效)

具體的糾紛處理方式： 1、總承包企業或專業施工企業與不具備相應資質的企業簽定的勞務分包合同。 這樣的合同，根據《最高人民法院若干審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規定被認定為無效合同。合同無效后的處理：如果勞務分包企業提供勞務的工程合格，勞務分包企業依據《解《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件的適用法律問題的解釋》第2條的規定，請求勞務費的應當得到法律支持。如果僅僅因勞務分包企業提供的勞務質量不合格引起的工程不合格，勞務分包企業請求勞務分包合同約定的勞......

勞務分包合同糾紛如何解決(無效的勞務分包合同怎么處理)

用工單位與勞務分包單位之間的合同爭議，不屬于用人單位和職工間的勞動爭議糾紛，而屬于民事合同關系，所以不能夠申請勞動仲裁，應該通過法院訴訟途徑解決。 具體的糾紛處理方式： 1、總承包企業或專業施工企業與不具備相應資質的企業簽定的勞務分包合同。 這樣的合同，根據《最高人民法院若干審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規定被認定為無效合同。合同無效后的處理：如果勞務分包企業提供勞務的工程合格，勞務分包企業依據《解《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件的適用法律問題......