深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看

建設施工合同

2023-06-06 00:29發布

建設施工合同

建設工程承包合同范本   甲方(發包方):   乙方(承包方):   根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:   一、工程內容   二、工程地點   三、工程期限   1、本合同總工期為年月日開工,至××年××月××日結束。   2、如遇下列情況,工期作相應順延。   (1)施工現場不符合安全施工;   (2)設計范圍內重大設計變更;   (3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;   (4)甲方不能按合同規定支付工程款。   乙方在以上情況發生的十天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內予以確認和答復,逾期不予答中國教育總網文檔頻道復,乙方可視為要求已被確認。   四、工程價款工程總價:人民幣元整(¥元)。   五、付款方式   1、合同生效后,甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣××元整(¥元);   2、工程施工結束后,甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣××元整(¥元);   3、工程驗收結束... 建設工程承包合同范本   甲方(發包方):   乙方(承包方):   根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:   一、工程內容   二、工程地點   三、工程期限   1、本合同總工期為年月日開工,至××年××月××日結束。   2、如遇下列情況,工期作相應順延。   (1)施工現場不符合安全施工;   (2)設計范圍內重大設計變更;   (3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;   (4)甲方不能按合同規定支付工程款。   乙方在以上情況發生的十天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內予以確認和答復,逾期不予答中國教育總網文檔頻道復,乙方可視為要求已被確認。   四、工程價款工程總價:人民幣元整(¥元)。   五、付款方式   1、合同生效后,甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣××元整(¥元);   2、工程施工結束后,甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣××元整(¥元);   3、工程驗收結束后,甲方在一周內向乙方付清全部余款,即人民幣××元整(¥元)。   六、工程驗收   1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。   2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。   3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。   4、工程未通過驗收,引起爭議時,請求第三方驗收。   七、驗收標準   本工程以相關設計方案、圖紙為依據,按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的,則按照行業標準進行驗收。   八、雙方權利和義務   1、甲方權利和義務指派為工地代表,負責協調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。   (1)負責本工程的監督,積極協調施工配合關系。   (2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。   (3)提供有利施工的現場條件。   (4)審核工程計劃進度表。   (5)負責對圖紙、方案的審核、確認,負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證,工程中間驗收和其他必要的簽證。   (6)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。   (7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。   2、乙方權利和義務   (1)嚴格按設計圖施工,質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。   (2)施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。   (3)編制施工組織方案,施工總進度計劃,材料進場計劃,開竣工通知書等,及時送甲方。   (4)提供竣工驗收技術資料,并準備竣工技術圖紙,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。   (5)組織有技術水平的施工隊伍,明確現場技術及施工負責人、主要管理人員,技術人員不得隨意變動。   九、服務條款無。   十、違約責任   1、由于甲方原因,使工程延期完成,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視中國教育總網文檔頻道乙方違約,乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   3、由于甲方未按合同約定向乙方付款,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算,違約金總數不超過合同總價的10%。   4、執行過程中,任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。   十一、合同的變更及解除   1、合同簽訂生效后,除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故),甲乙雙方不得無故變更或解除。   2、在履行合同過程中,因遇不可抗力事故,甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時,要求變更一方應及時通知對方,對方在接到通知3天內給予答復,逾期未答復視為同意。   3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的,乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的,乙方有權解除本合同,并且有權請求甲方給予相應的賠償。   4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限達到60日的,甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的,甲方有權解除本合同,并且有權請求乙方給予相應的賠償。   5、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協商解決。   十二、爭議解決方式   凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決,協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。   十三、其他條款   在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商確定。   合同簽定地:××   十四、合同文本和效力   本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。   本頁無正文甲方:   地址:   郵編:   聯系電話:   開戶銀行:   帳號:

建設施工合同糾紛如何認定(建設施工合同糾紛如何認定實際施工人)

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第二十六條明確規定:實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。 該條款突破了合同相對性原則,賦予實際施工人以訴權,維護了實際施工人利益,體現了對農民工權益的特殊保護。 實際施工人的認定: 司法實踐中,實際施工人包括五類: 1、轉包的承包人 2、違法分包的承包人 3、未取得......

建設工程施工合同糾紛包括哪些合同

原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂律師 黔西南律師 省直轄律師 攀枝花律師 黔東南律師 馬鞍山律師  建設工程施工合同涉及標的大,法律關系復雜,審理難度大,周期長,而這些僅僅屬于建設工程施工合同糾紛的一部分特點。除了這個,▲建設工程施工合同糾紛種類也是比較重要的內容,下面就讓小編告訴你建設工程......

如何打建設施工合同糾紛案(建設工程施工合同糾紛案由)

一、根據我國民事訴訟法的規定,適用專屬管轄的案件有以下三種: 第一,因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄; 第二,因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄; 第三,因繼承遺產糾紛提起的訴訟,由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。 指定管轄和移送管轄 1、指定管轄。指定管轄是指上級人民法院在法律規定的情形下,對某個具體的案件,指定其轄區內某個下級人民法院予以管轄。 2、移送管轄。移送管轄是指人民法院受理案......

建設工程施工合同糾紛包括哪些

原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂律師 黔西南律師 省直轄律師 攀枝花律師 黔東南律師 馬鞍山律師  建設工程施工合同涉及標的大,法律關系復雜,審理難度大,周期長,而這些僅僅屬于建設工程施工合同糾紛的一部分特點。除了這個,▲建設工程施工合同糾紛種類也是比較重要的內容,下面就讓小編告訴你建設工程......

建設施工合同


相關知識

    建設工程施工合同糾紛范圍有哪些

    來源:精選知識 時間:2022-07-13 02:32

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    建設工程施工合同無效時的法律實務探析

    來源:工程建筑 時間:2021-11-12 08:46

    建設工程施工合同是一種非常復雜的合同,合同的效力問題涉及方方面面。同時,鑒于建設工程施工在國民經濟中的地位,它又是一種非常重要的合同。建設工程施工合同的效力問題是該合同研究中的基礎問題,而建設工程施工合同無效時的處理則是法律實務中經常面對的...

    如何建設施工合同糾紛(關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的解答)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 20:17

    一、根據我國民事訴訟法的規定,適用專屬管轄的案件有以下三種: 第一,因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄; 第二,因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄; 第三,因繼承遺產糾紛提起的訴...

    建設工程施工合同糾紛中實際施工人的認定

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 10:53

    《最高人民法院》(以下簡稱《解釋》)創設實際施工人概念,旨在保護建設工程施工合同無效情形下實際完成了施工義務的單位或者個人的利益。而在司法實踐中,如何理解實際施工人?今天將為大家分享文章進行分析。法律依據1.《最高人民法院》第一條建設工程施...

    施工合同糾紛包括哪些

    來源:精選知識 時間:2021-10-29 02:45

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    什么是施工合同糾紛

    來源:精選知識 時間:2021-10-28 22:41

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    施工合同糾紛是什么

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 23:04

    原發布者:三一文庫 建設工程施工合同糾紛種類 從廣義上講,建設工程合同包括建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、建設工程監理合同等,狹義的建設工程合同僅指建設工程施工合同。|   熱門城市:咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂...

    如何處理建設工程施工合同糾紛(沒有簽訂施工合同出現糾紛怎么辦)

    來源:精選知識 時間:2021-11-26 22:27

    一、根據我國民事訴訟法的規定,適用專屬管轄的案件有以下三種: 第一,因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄; 第二,因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄; 第三,因繼承遺產糾紛提起的訴...

    建設工程合同效力的認定及應對

    來源:工程建筑 時間:2021-11-19 08:00

    作為一項獨立的案件類型,建設工程糾紛案件呈現專業性強、法律關系復雜、審理難點多、與社會穩定關系密切等特點,而建設工程合同就是其中最高發且最基礎的難點問題。  本文梳理了有關建設工程合同效力的認定問題以及合同無效情形下的審理思路。其中包括建設...

    如何建設施工合同糾紛

    來源:精選知識 時間:2021-10-29 11:09

    一、根據我國民事訴訟法的規定,適用專屬管轄的案件有以下三種: 第一,因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄; 第二,因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄; 第三,因繼承遺產糾紛提起的訴...

深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看
久久99国产精品久久99| 日本一区二区三区国色天香| 欧美一区三区四区| 亚洲欧洲精品天堂一级| 国产福利视频一区二区三区| 久久影院电视剧免费观看| 久久疯狂做爰流白浆xx| 日韩精品综合一本久道在线视频| 日韩**一区毛片| 欧美一区二区三区男人的天堂| 丝袜国产日韩另类美女| 欧美日本一区二区三区| 日韩黄色免费网站| 精品三级av在线| 丁香六月综合激情| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 91麻豆精东视频| 日韩av网站免费在线| 久久一日本道色综合| 懂色av噜噜一区二区三区av| 亚洲色图.com| 欧美一区二区久久| www.爱久久.com| 日韩av中文字幕一区二区三区 | 国内精品免费**视频| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 成人免费三级在线| 婷婷开心激情综合| 国产精品色婷婷| 欧美精品18+| 成人av免费网站| 麻豆成人久久精品二区三区红| 国产精品久久久久永久免费观看 | 波多野结衣亚洲一区| 国产精品乱码久久久久久| 91亚洲精品一区二区乱码| 日韩精品电影在线观看| 亚洲国产精品精华液ab| 欧美日韩成人在线| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲色图色小说| 欧美不卡视频一区| 欧美亚洲免费在线一区| 美女国产一区二区| 亚洲一区免费在线观看| 日韩欧美你懂的| 色噜噜狠狠成人中文综合| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲午夜精品在线| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 国产精品资源网站| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 国产清纯在线一区二区www| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产夫妻精品视频| 美女网站色91| 亚洲图片欧美色图| 亚洲黄色在线视频| 国产精品区一区二区三区| www日韩大片| 欧美一区二区三区四区五区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 成人高清av在线| 国产一区二区在线免费观看| 久久精品二区亚洲w码| 男女视频一区二区| 午夜激情久久久| 一区二区三区.www| 1区2区3区欧美| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 欧美国产禁国产网站cc| 国产香蕉久久精品综合网| 国产三级精品三级在线专区| 久久久高清一区二区三区| 久久免费美女视频| 精品免费视频一区二区| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 欧美性videosxxxxx| 欧美日韩成人综合| 69堂亚洲精品首页| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 日韩一区二区免费在线电影| 欧美一区二区三区视频免费播放 | 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 亚洲精品高清在线观看| 亚洲精品欧美激情| 亚洲午夜久久久久| 麻豆精品视频在线| 国产·精品毛片| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 色av一区二区| 欧美二区三区的天堂| 欧美大肚乱孕交hd孕妇| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美激情一区在线观看| 中文字幕永久在线不卡| 亚洲黄色小说网站| 青娱乐精品在线视频| 国产乱子伦视频一区二区三区| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 中文字幕日韩av资源站| 亚洲图片有声小说| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 国产精品亚洲一区二区三区妖精 | 制服丝袜亚洲色图| 精品国产一区二区国模嫣然| 亚洲欧洲日韩在线| 免费久久精品视频| 91在线你懂得| 欧美一区二区三区视频| 国产精品美女久久久久久2018| 亚洲一区成人在线| 国内成人精品2018免费看| 色婷婷一区二区三区四区| 91精品国产一区二区三区香蕉| 国产亚洲一区二区三区四区 | 欧美日韩视频在线一区二区| 国产亚洲精品精华液| 亚洲一二三四区| 国产精品中文字幕一区二区三区| 91福利精品第一导航| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 亚洲午夜电影在线观看| 成人黄色免费短视频| 日韩免费视频线观看| 亚洲综合图片区| 99精品视频在线播放观看| 精品国产一区久久| 亚洲福利视频三区| 一本色道久久综合精品竹菊| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 首页国产丝袜综合| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 日韩毛片视频在线看| 国产在线不卡一区| 日韩欧美国产麻豆| 午夜久久久影院| 色婷婷国产精品久久包臀| 亚洲国产精品传媒在线观看| 精品一区二区精品| 日韩精品专区在线影院重磅| 日韩影视精彩在线| 欧美亚洲另类激情小说| 亚洲午夜在线视频| 欧美性videosxxxxx| 亚洲成va人在线观看| 精品视频1区2区| 亚洲成av人**亚洲成av**| 欧洲亚洲国产日韩| 一区二区三区四区中文字幕| 91丨porny丨蝌蚪视频| 亚洲欧美自拍偷拍| 色综合天天综合在线视频| 综合久久久久久久| 色噜噜狠狠色综合中国| 亚洲福利电影网| 91精品国产综合久久福利软件| 日韩精品成人一区二区三区| 欧美成人女星排名| 国产精品一区三区| 久久久777精品电影网影网 | 亚洲成av人在线观看| 色先锋资源久久综合| 亚洲成av人片一区二区三区| 欧美色网一区二区| 五月天激情综合| 91精品福利在线一区二区三区| 日韩福利电影在线观看| 日韩精品中文字幕在线不卡尤物| 国产在线乱码一区二区三区| 国产日韩欧美综合在线| 91国产福利在线| 免费三级欧美电影| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 99久久99久久综合| 亚洲一区二区三区四区在线| 91精品国产黑色紧身裤美女| 国产高清久久久久| 一区二区三区产品免费精品久久75| 欧美肥胖老妇做爰| 国产成人在线观看免费网站| 亚洲综合色视频| 精品国产百合女同互慰| 91视频xxxx| 黄一区二区三区| 亚洲日本青草视频在线怡红院| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 91免费视频网| 久久91精品国产91久久小草| 中文字幕中文字幕中文字幕亚洲无线 | 成人av在线资源网| 日韩高清电影一区| 亚洲视频一二区| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美视频一区二区在线观看| 国产 日韩 欧美大片|