深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看

基于業主拖欠工程款項目停工等情況簽訂的補充協議不構成陰陽合同

2023-06-06 03:36發布

基于業主拖欠工程款項目停工等情況簽訂的補充協議不構成陰陽合同

案例索引

最高院《四川省第一建筑工程有限公司、昭通市泰斗房地產開發經營有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書 》,案號(2019)最高法民終557號,審判長司偉,裁判日期二〇一九年八月二十二日。

案情簡介

發包方:昭通市泰斗房地產開發經營有限公司(以下簡稱泰斗公司)

承包方:四川省第一建筑工程有限公司(以下簡稱一建公司)

2015年7月29日,泰斗公司和一建公司簽訂《7月29日補充協議》,載明“工程建設過程中甲方(泰斗公司)工程進度款支付不到位、甲供混凝土不能滿足現場施工進度需要等情況,工程進展不夠順利”。該補充協議約定:07#地塊一、二標段的合同價款按《建設施工合同》約定的計價依據總額不再下浮......

本案一審二審過程中發包方泰斗公司主張:泰斗公司認為《7月29日補充協議》取消了《建設工程施工合同》中工程款計價后總額下浮5.5%的約定,且約定不追究一建公司工期違約責任,該補充協議并非其真實意思表示,且與經過備案的《建設工程施工合同》實質內容不一致,應為無效合同。

爭議焦點:《7月29日補充協議》是否有效?

最高院裁判摘要

雖然補充協議中約定的“07#地塊一、二標段的合同價款按《建設工程施工合同》約定的計價依據總額不再下浮;工程進度款支付變更為按照月進度報表80%支付,如泰斗公司不能按約支付,應按年18%利率計取所有未支付的工程進度款的利息”等內容對中標備案合同的約定確有變更,但究其背景與緣由,是因泰斗公司工程進度款支付不到位、所提供的混凝土不能滿足現場施工進度需要等原因導致工程全面停工,當事人為了盡快復工、減少損失,保障各方權利而根據實際情況協商一致的結果,而不是背離中標合同實質性內容,通過簽訂“陰陽合同”或者“黑白合同”,作為不正當競爭的手段損害其他競爭者的利益、破壞競爭秩序,或者串通投標,達到損害國家、社會公共利益和他人利益的目的,與《中華人民共和國招標投標法》及司法解釋相關規定并不相沖突。《7月29日補充協議》由一建公司與泰斗公司的法定代表人簽名并加蓋各自單位公章,系當事人真實意思表示,不違反法律、行政法規的強制性規定,應為有效合同。泰斗公司在一建公司按該補充協議繼續履行施工義務、案涉工程現已交付使用的情況下,主張協議無效,有違誠實信用原則,本院不予支持。

四、啟示與總結

基于業主拖欠工程款項目停工等情況簽訂的補充協議不構成陰陽合同。在訴訟過程中為了逃避責任主張基于客觀情況變化而簽訂的補充協議無效,有違誠信原則,法院不支持。

來源:網絡


相關知識

    建設工程施工中多份無效合同工程價款的結算

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 01:54

    《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十一規定,當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據,其適用前提應為備案的中標合...

    本案中“陰陽合同”的效力應如何認定?

    來源:合同事務 時間:2022-06-19 10:50

    案情簡介2006年7月18日,A公司與B公司簽訂《建筑工程施工合同》,由B公司承建A公司發包商業項目工程,合同約定:合同價款采用可調價合同,計價方式和計價原則按江蘇省建筑工程預算定額2001文件執行。2006年7月28日,雙方簽訂《施工承包...

    如何處理建筑工程施工合同糾紛及合同管理,5個對策!

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 08:23

    建筑工程施工合同糾紛的處理及合同管理具體包括哪些內容呢,下面為大家帶來相關內容介紹以供參考。  改革開放以來,我國的建筑業獲得了長足的發展,這與建筑法律制度的完整是密不可分的。到目前為止,我國已經形成了以《建筑法》、《招標投標法》、《合同法...

    建工合同無效情況下工程價款結算依據的確定

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 17:36

    裁判要旨最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條規定,當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據,其適用的前提應為備案...

    關于工程停工相關法律法規(工程施工進場退場相關法律規定)

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 21:32

    1.工程施工 進場退場相關法律規定 依據施工合同約定處理:首先,審查停工令是否正確,停工理由是否充分、正確。其次,要求退場有無合同依據,乙方是否違約、違反建筑法的規定。雙方雙方不論誰提出終止、解除合同,都要有合同或法律依據!如果沒有合同或法...

    與結算協議有關工程款糾紛典型案例

    來源:工程建筑 時間:2022-07-19 11:49

    01.施工合同無效,工程已竣工,結算協議可參照執行同一建設工程存在數份施工合同且均無效,在工程已竣工驗收情況下,工程價款可參照雙方實際履行的合同結算。案情簡介:2009年,置業公司與開發公司簽訂施工合同。2011年,經公開招投標程序,開發公...

    最高法院: 掛靠施工關系中涉及管理費?稅務處理等7個典型實務問題裁判觀點

    來源:稅務糾紛 時間:2022-05-11 20:12

    實務問題QUESTION掛靠關系如何認定?掛靠的實際施工人能否直接向發包人主張工程款?掛靠施工關系下,誰有權與發包人進行結算?被掛靠人有無權利向掛靠人收取管理費?被掛靠人欠付掛靠人的工程款利息的起算時間如何確定?裁判觀點MAIN IDEA1...

    家裝施工監理合同

    來源:合同范本 時間:2021-08-25 23:32

    甲方: (以下簡稱業主) 乙方: (以下簡稱監理人) 經過雙方協商一致,簽訂本合同。一、 監理概況1、 業主委托監理人的家裝工程(以下簡稱本工程)概況如下: ① 工程名稱: ② 監理范圍:A家裝施工合同以內的項目預計 元 B主材 預計 元 ...

    公路工程施工合同4篇

    來源:合同范本 時間:2021-08-25 23:42

    8.附件:附件a——監理服務的形式、范圍與內容附件b——業主提供的監理工作條件附件c——監理服務的費用與支付其它附件三、業主在此同意按照本監理合同規定的期限和方式,向監理單位支付根據監理合同規定應支付的費用和提供監理工作條件。四、監理單位基...

    最高法院判例:行政協議的行政優益權

    來源:行政訴訟 時間:2022-05-10 11:31

    【裁判要點】行政協議雖然與行政機關單方作出的行政行為一樣,都是為了實現公共利益或者行政管理目標,但與單方行政行為不同的是,它是一種雙方行為,是行政機關和行政相對人通過平等協商,以協議方式設立、變更或者消滅某種行政法上的權利義務的行為。行政協...

深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看
国产尤物一区二区| 精品福利视频一区二区三区| 亚洲h精品动漫在线观看| 欧美不卡一区二区| 欧美亚洲国产一区在线观看网站| 久久爱www久久做| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 一区二区在线免费| 日韩一区在线免费观看| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 日韩一本二本av| 欧美日韩视频在线第一区| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 国产成人精品一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区四区五区黄 | 国产精品电影一区二区| 国产亚洲成av人在线观看导航| 日韩一卡二卡三卡| 欧美一区二区在线观看| 日韩无一区二区| 久久综合999| 国产视频亚洲色图| 国产精品美女久久久久av爽李琼| 国产婷婷色一区二区三区在线| 国产婷婷色一区二区三区在线| 日韩久久免费av| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 韩国成人精品a∨在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ | 精品视频资源站| 欧美亚洲综合另类| 91.com在线观看| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 精品欧美黑人一区二区三区| 久久免费的精品国产v∧| 国产精品欧美经典| 亚洲午夜免费视频| 韩国成人在线视频| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色| 欧美在线观看一区二区| 欧美成人aa大片| 成人欧美一区二区三区白人 | 国产精品中文字幕欧美| 国产精一区二区三区| 99久久精品国产毛片| 日本高清不卡aⅴ免费网站| 在线不卡一区二区| 国产欧美一区二区精品婷婷| 一区二区三区四区在线免费观看| 蜜臀av一区二区在线观看| 成人sese在线| 欧美一二三在线| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 亚洲综合色自拍一区| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 99国产精品久久久久| 日韩视频在线你懂得| 亚洲乱码国产乱码精品精小说| 久久成人精品无人区| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美日韩成人在线| 国产日韩欧美不卡在线| 亚洲成人黄色影院| 成人app在线| 日韩三级电影网址| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 国产成人一区二区精品非洲| 欧美亚洲国产一区在线观看网站| 久久久久综合网| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产99精品国产| 8v天堂国产在线一区二区| 亚洲三级久久久| 不卡视频免费播放| 精品1区2区3区| 日韩美女视频一区二区| 国产精品自拍在线| 欧美精品一区二区精品网| 天堂一区二区在线免费观看| 在线中文字幕不卡| 亚洲私人黄色宅男| 波多野洁衣一区| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 日韩电影免费在线看| 欧美日韩一区二区欧美激情| 亚洲免费毛片网站| caoporen国产精品视频| 国产精品无人区| 丁香婷婷深情五月亚洲| 久久女同互慰一区二区三区| 免费观看日韩av| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 亚洲成人黄色小说| 在线电影院国产精品| 久久国产视频网| 精品久久人人做人人爱| 精品一二三四区| 精品对白一区国产伦| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产亚洲一本大道中文在线| 国产精品2024| 欧美一级生活片| 在线视频国内一区二区| 欧美色精品天天在线观看视频| 欧美一区二区三区四区高清| 国产亚洲精品aa| 五月激情综合色| 波多野结衣欧美| 日韩一区二区电影在线| 久久久不卡网国产精品二区| 日韩欧美在线影院| 日韩成人一级片| 91精品国产91久久久久久一区二区 | 亚洲精品一区二区精华| 精品在线一区二区三区| 久久影院午夜片一区| 成人一级片在线观看| 亚洲视频精选在线| 欧美嫩在线观看| 经典一区二区三区| 中文字幕免费不卡| 欧美视频在线一区二区三区 | 精品一区二区三区影院在线午夜| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 国产成人aaa| 亚洲男人天堂一区| 91视频一区二区三区| 午夜国产精品一区| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日韩一区二区精品葵司在线| 国产综合色视频| 色综合激情久久| 中文一区在线播放| 色婷婷国产精品| 麻豆久久久久久| 国产拍欧美日韩视频二区| 不卡的电影网站| 国产精品无码永久免费888| 99在线视频精品| 亚洲国产一区二区视频| 91麻豆精品在线观看| 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 成人一级视频在线观看| 亚洲成人精品影院| 国产日韩综合av| 日本韩国欧美三级| 成人av在线资源网站| 美女爽到高潮91| 国产亚洲综合性久久久影院| 色综合激情五月| 懂色av一区二区三区免费看| 亚洲综合丝袜美腿| 国产精品毛片无遮挡高清| 在线综合视频播放| 成人av电影在线网| 经典三级视频一区| 久久精品无码一区二区三区| 久久超碰97人人做人人爱| 精品国产第一区二区三区观看体验| 美女视频黄免费的久久 | 亚洲综合男人的天堂| 欧美亚洲国产一卡| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 欧美日韩卡一卡二| 色综合婷婷久久| 波多野结衣亚洲| 国产精品综合在线视频| 久久国产生活片100| 亚洲精品网站在线观看| 国产精品九色蝌蚪自拍| 久久精品一区二区三区不卡 | 在线观看精品一区| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 91久久精品一区二区三区| 久久综合狠狠综合久久激情| 91福利资源站| 欧美日韩色一区| 日韩精品一区二区三区视频播放 | 精品1区2区3区| 成人国产一区二区三区精品| 精品亚洲免费视频| 亚洲一区在线观看免费| 久久久精品日韩欧美| 久久99精品国产.久久久久久| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 日本一区二区在线不卡| 国产婷婷色一区二区三区在线| 欧美精品三级日韩久久| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 亚洲18女电影在线观看| 欧美成人aa大片| 日韩免费成人网| 伊人开心综合网| 国产成人在线免费观看| 欧美无人高清视频在线观看| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 美女视频黄a大片欧美|