
簡介
簽定地點:XX市XX區電教甲方:XX市XX實驗中學
乙方:XX同方*學儀器設備有限公司
教儀站
簽訂時間: 年 月 日
甲方:XX市XX實驗中學
乙方:XX同方*學儀器設備有限公司
依照《民法典》,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
工程概況
工程名稱:XX市XX實驗中學電子監控工程
工程地點:XX市XX實驗中學校園內
工程范圍:詳見XX市XX實驗中學監控系統招標文件和投標書
工程內容:監控系統布線、設備安裝及調試
工程總價
詳見附件1(工程價格匯總表)
合同金額:人民幣貳拾捌萬壹仟肆佰玖拾伍元整(¥281495.00 元)。
注:工程總款中,中標工程總款為264845.00元,后續附加四畫面分割器16650.00元 ,為甲、乙方及江北區電教教儀站認可,為必須附加項,見工程價格匯總表第9項。
本工程在學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內采用總價包干的形式,一次包干;超出學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內的項目若學校需要增加,由雙方協商定價。
產品質量及安裝調試要求
1、乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書,合格證,說明書,相關軟件等資料。
2、乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3、在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試,要求做到布局合理,布線規范,便于使用及維護,符合國家有關技術標準。
4、由甲方提供安裝場地及電源。
技術標準及質量保證
(1)布線標準:乙方監控系統布線施工,嚴格遵照國際《民用閉路電視監控系統技術規范》GB50198-94。
(2)乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。
(3)乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品,且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明,經甲方驗收后進行施工。
(4)乙方對監控布線、設備質保見附件1(工程價格匯總表質保說明)
工程項目建設期限
合同簽定后5日內進場施工,整個施工工期 30 天。(2003年7月26日開工,2003年8月26日以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)
售后服務
1、乙方所提供合同內設備,從驗收之日起,所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內,若有產品質量問題,由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后,設備維修時,乙方按成本費計算。更換的產品必須是新的,且質保期限從當時算起。
2、凡由產品質量問題引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報修通知后,在4小時內響應,24小時內解決故障,若在24小時內不能排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。
3、在驗收合格后的三年內,如乙方接到甲方故障報修通知后4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課,則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對甲方的賠償,直到扣完,所造成損失由乙方負責(每次售后服務,均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。
4、乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
竣工驗收及付款方式
項目施工安裝、調試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起,10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
項目施工安裝、調試完畢后,由江北區電教站與學校一道組織驗收,并簽注驗收結論。自驗收合格之日起5日內支付合同總金額的10%(¥28149.50),使用一年后(即2004年內)無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的30 %(¥84448.50)(此部分資金不計算利息),使用二年后(即2005年內)無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的60%(¥168897.00)(此部分資金不計算利息),逾期不付按0.1%支付滯納金。
約定事項
為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
合同如需變更,甲、乙雙方另行協商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的附件。
招標文件、投標書是本合同的一部分,具有同等法律效力。
附件1作為本合同要件,乙方必須遵照執行,否則視為違約。
違約責任
1、乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天,甲方有權解除合同,所造成的損失,由乙方負責。
2、在乙方履行合同后,甲方保證按時向乙方支付合同款項,如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
其他條件
十、本合同按《民法典》,《中華人民共和國產品質量法》,《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。
十一、合同執行中,若發生糾紛,由甲乙雙方協商解決,若協商不成,提交仲裁委員會解決,直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故,由施工單位自行負責。
十三、本合同一式四份,由甲方執二份(存檔一份,財務一份),乙方執一份,電教站備案一份。
十四、未盡事宜,由甲乙雙方友好協商解決。
十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
落款
甲方:XX市XX實驗中學 乙方:XX同方*學儀器設備有限公司
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
年 月 日
法律依據《中華人民共和國合同法》第二百八十六條 發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工...
建設工程合同管理的主要內容包括以下幾項: 1、工程范圍。 2、建設工期。 3、中間交工工程的開工和竣工時間。一項整體的建設工程,往往由許多的中間工程組成,中間工程的完工時間,影響著后續工程的開工,制約著整個工程的順利完成,在施工合同中需對中...
清單漏項是指建設工程的招標人應在工程量清單中列明但沒有列明的工程量缺漏部分。對于工程量缺漏部分是否屬于清單漏項,一方面要依據《GB 50500 建設工程工程量清單計價規范》中記錄的工程量清單模板,對照是否存在缺漏,另一方面要依據建設工程圖紙...
主辦人:(甲公司名稱) 聯合體成員:(乙公司名稱) 甲、乙雙方自愿組成聯合體,參加廣四線(S118)三水范湖至大塘段改建(兼城市干道)工程BT項目(下稱本項目)投標。現就有關事宜訂立協議如下: 一、雙方關系 甲乙雙方組成一個聯合體,以一個...
筆者最近將最高法院2005-2018年建設工程施工合同糾紛公報案例予以整理,并歸納部分判決的主要裁判觀點,供讀者參考。 一?施工合同履行中債務清償期屆滿后簽訂的以物抵債協議有效,在債務人未履行抵債協議,債權人有權要求其履行原債務。(2...
菲迪克條款即條款通過業主和承包商簽定的承包合同作為基礎,以獨立、公正的第三方(施工監理)為核心,從而形成業主、監理、承包商三者之間互相聯系、互相制約、互相監督的合同管理模式。 菲迪克是國際咨詢工程師聯合會的法文名字的縮寫,菲迪克(FIDIC...
1.對于工程欠款的計算,訴訟時效應從合同竣工結算時開始計算,而不是合同期限。2 .。具體訴訟時效,建議聯系律師當面咨詢,比較準確,也可以提供救濟。關于工程逾期未完成的處罰措施未按合同約定按期完成工程的如果主人有禮貌,就不會被處罰或處罰較輕;...
一、《合同法》第二百八十六條發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程...
01.施工合同無效,工程已竣工,結算協議可參照執行同一建設工程存在數份施工合同且均無效,在工程已竣工驗收情況下,工程價款可參照雙方實際履行的合同結算。案情簡介:2009年,置業公司與開發公司簽訂施工合同。2011年,經公開招投標程序,開發公...
第一章 建筑市場與相關法規. 第一節 建筑市場 第二節 相關建設工程管理的法律制度 第三節 合同法律制度 第四節 工程擔保和保險制度 本章小結 思考題 第二章 工程招標投標概論 第一節 概述 第二節 工程招標 第三節 工程施工招標文件的編制...