深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看

工程延期建材漲價供應商起訴調整合同價格法院:駁回

2023-06-06 11:12發布

工程延期建材漲價供應商起訴調整合同價格法院:駁回

案情簡介

       合同雙方簽訂合同后,因合同一方房地產工程延后,受市場價格波動,導致建筑材料供應方成本提高,因而利益受損。日前,濰坊市寒亭法院審結一起此類案件,最終駁回原告濟南某建設集團有限公司的訴訟請求。

      據了解,2016年12月,原告濟南某建設集團中標被告遷建項目“PVC塑料發泡板材廠房”。隨后,原、被告簽訂《建筑工程施工合同》,約定被告以1200萬余元的價格將PVC塑料發泡板材廠房發包給原告。同時,合同還約定市場價格波動不能調整合同價格,綜合單價包含的風險范圍包括除工程變更以外的一切風險。合同簽訂后,因被告施工備案手續辦結時間延后,原告實際開工日期比合同計劃開工日期拖后6個月,導致原告采購工程項目所需的主材價格大幅上漲,原告按合同約定的合同價格履行將虧損嚴重,為此,原告訴諸法院,要求將合同價格予以調整。

      寒亭法院經審理認為,原、被告簽訂的《建筑工程施工合同》是雙方真實意思的表示,且不違反相關法律、法規的強制性規定,合法有效。原、被告雙方簽訂的合同約定了合同價格形式為固定綜合單價,合同價款為1200萬余元,市場價格波動不調整合同價格,綜合單價包含除工程變更以外的一切風險等,上述約定是針對合同履行過程中包括主要建材價格產生變化的市場風險承擔條款,說明雙方當事人已經預見到建材價格變化的市場風險,即使在合同履行過程中發生建材價格上漲,亦屬于正常的商業風險,不屬于情勢變更,因此對原告的訴訟請求不予支持。依據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》等相關法律規定,駁回原告濟南某建設集團有限公司的訴訟請求。

法官說法

       本案辦案法官表示,本案爭議的焦點為主要建材價格發生變化,是否適應“情勢變更”原則?關于情勢變更的規定主要來自于《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第二十六條規定,即“合同成立以后客觀情形發生了當事人在訂立合同時無法預見的、非不可抗力造成的不屬于商業風險的重大變化,繼續履行合同對于一方當事人明顯不公平或者不能實現合同目的,人民法院應當根據公平原則,并結合案件的實際情況確定是否變更或解除。”情勢變更原則的意義在于通過司法權力的介入,強行改變合同已經確定的條款或者撤銷合同,在合同雙方當事人訂約意志之外,重新分配交易雙方在交易中應當獲得的利益和風險。

       本案中,原、被告雙方簽訂的合同約定工程價款實行固定綜合單價結算,并且約定市場價格波動不調整合同價格。上述約定系原、被告對施工期內的人工、材料、工期等相應的價格條款市場風險的自愿承擔條款,同時也說明原、被告在簽訂合同時已經預見到上述各項可能存在價格變化風險。原告主張主要建材價格發生重大變化,應當對工程價款予以調整,但雙方簽訂的合同對建材價格變化風險負擔進行了明確約定,因此應當依照合同約定處理,即本案中即使主要建材價格發生變化,亦屬于正常的商業風險,不能適應“情勢變更”原則。當然,如果當事人對建材價格變動風險沒有約定或約定不明,當事人要求調整工程價款的,法院可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持,具體數額可以委托鑒定機構予以確定。另如果當事人能夠舉證證明主要建材價格發生波動系來自于市場之外的原因,法院仍然可以根據案件情況適用情勢變更原則。

來源:濰法宣

聲明

本平臺所推送內容除署名外均來自于網絡,僅供學術探討和信息共享,如有侵權,請聯系刪除。


相關知識

    銀行貸款逾期答辯詞(銀行貸款逾期答辯詞)

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 07:10

    答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...

    網貸逾期被仲裁答辯書(網貸逾期被仲裁答辯書)

    來源:精選知識 時間:2022-03-29 12:04

    答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...

    欠款逾期答辯狀(欠款糾紛答辯狀)

    來源:精選知識 時間:2022-10-04 19:10

    答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...

    銀行貸款逾期答辯狀(銀行貸款逾期答辯狀)

    來源:精選知識 時間:2023-06-06 14:06

    答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...

    建筑工程洽商變更格式標準化及其計價研究

    來源:合同范本 時間:2022-04-20 07:48

    建設工程項目的實施具有復雜性、長期性和動態性的特點,任何工程承包合同都不可能預見和覆蓋工程項目實施過程中所有可能發生的變化,所以工程變更是必不可少的。工程變更對合同價款具有很大的影響,因此,對建筑工程洽商變更的研究就顯得非常重要。一、問題的...

    無力償還欠款答辯狀-成為老賴但是債務實在無法償還

    來源:精選知識 時間:2023-03-29 12:41

    答 辯 狀答辯人: ,男/女, 族,19 年 月 日出生,住 ,公民身份號碼 。 聯系方式 。被答辯人 ,女/男, 族,19 年 月 日出生,住 ,公民身份號碼 。 聯系方式 。答辯人因與被答辯人 糾紛一案,現答辯如下:被答辯人所訴不屬實。...

    欠銀行貸款法律答辯狀-銀行貸款還不上答辯狀

    來源:精選知識 時間:2023-05-14 01:41

    答 辯 狀 答辯人 , 年1月1日生 地 址: 被答辯人: 住 址: (以稱原告)訴(下稱被告一)、 建設工程施工合同糾紛一案,被告一進行答辯如下: 一、本案被告主體不適...

    材料采購合同范本,材料采購合同范本免費

    來源:債權債務 時間:2022-06-16 19:22

    建筑工程材料采購合同范本 建筑工程材料采購合同范本建筑工程材料采購合同價款如何計算,建筑工程材料采購合同價款如何定損?建筑工程材料采購合同中怎么算材料成本?建筑工程材料采購合同價款如何約定?公司財務不知道怎么辦。(附10000套合...

    業主逾期不付裝修款停工 裝修到一半裝修公司逾期停工了怎么辦

    來源:精選知識 時間:2023-03-20 10:03

    也許我說的你不會滿意,但是這樣的問題很多。第一,你和裝修公司有合同。如果是工程質量問題,挑出來后要馬上和裝修公司協商。這樣的停工返工是裝修公司的責任。第二,如果你沒有正常途徑拒付,違約方就是你。第三。這種問題是最難處理的。現在裝修公司會防范...

    施工合同、中標合同不一致哪個才是結算工程價款根據?

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 11:26

    根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條規定:當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。案情原告牡丹江市行成華麗裝...

深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看
国产精品理论在线观看| 免费高清在线一区| www.亚洲色图| 成人国产精品视频| 欧美综合视频在线观看| 精品视频在线免费看| 久久一区二区三区四区| 国产一区二区三区四区五区美女 | 成人av网站大全| 欧美精彩视频一区二区三区| 精品国产区一区| 亚洲欧美色综合| 椎名由奈av一区二区三区| 精品国产人成亚洲区| 亚洲自拍偷拍综合| 欧美系列一区二区| 日韩精品五月天| 久久综合一区二区| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 国产欧美一区二区三区网站| 91福利视频在线| 亚洲二区在线视频| eeuss影院一区二区三区| 91精品欧美一区二区三区综合在 | 91激情五月电影| 在线中文字幕一区| 欧美日韩在线播放一区| 8x8x8国产精品| 精品午夜一区二区三区在线观看| 91麻豆精品国产| 一本色道亚洲精品aⅴ| 国产精品久久精品日日| 在线精品视频免费播放| 亚洲最大的成人av| 欧美日韩国产另类不卡| 日本欧美在线观看| 国产午夜精品一区二区三区视频| 成人免费视频视频| 日韩影院免费视频| 综合中文字幕亚洲| 中文成人综合网| 成人一道本在线| 亚洲欧美一区二区在线观看| 日韩精品国产欧美| 日本一区二区免费在线观看视频| 1024成人网色www| 欧美日韩国产123区| av中文一区二区三区| 欧美一区二区三区不卡| 夜夜亚洲天天久久| 欧美二区三区的天堂| 成人晚上爱看视频| 美日韩一区二区三区| 亚洲精品视频一区| 国产精品国产a级| 国产亚洲成av人在线观看导航| 欧美日韩精品一二三区| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 一本到一区二区三区| 精彩视频一区二区三区| 免费一级欧美片在线观看| 午夜激情一区二区| 欧美日韩1区2区| 久久国产精品72免费观看| 亚洲一区免费观看| 美女视频一区二区| 亚洲国产日韩av| 久久久不卡网国产精品二区| 6080日韩午夜伦伦午夜伦| 99re8在线精品视频免费播放| 国产大陆精品国产| 国产精一品亚洲二区在线视频| 久草在线在线精品观看| 国产激情视频一区二区三区欧美| 麻豆精品蜜桃视频网站| 国产一区亚洲一区| 粉嫩久久99精品久久久久久夜 | 欧美日本在线播放| 亚洲色图制服丝袜| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 国产欧美一区二区在线| 911精品国产一区二区在线| 69堂精品视频| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 欧美在线免费播放| 日韩欧美资源站| 秋霞电影一区二区| 成人avav影音| 欧美经典三级视频一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷| 精彩视频一区二区三区| 成人午夜电影久久影院| 欧美一区二区视频观看视频| 国产欧美日韩视频一区二区 | 亚洲精品一区二区三区精华液| 精品免费国产二区三区| 国产欧美日韩精品在线| 亚洲电影中文字幕在线观看| 丁香六月久久综合狠狠色| 欧美一区二区在线免费播放| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 国产综合一区二区| 欧美成人三级在线| 经典三级在线一区| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 亚洲高清免费一级二级三级| 色八戒一区二区三区| 国产精品第五页| 国产一区二区三区在线观看精品| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 午夜一区二区三区在线观看| 久久国产乱子精品免费女| 欧美一区二区三区免费视频 | 亚洲一区二区美女| 成人高清视频在线| 91香蕉视频mp4| 精品福利一二区| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| av日韩在线网站| 精品国产麻豆免费人成网站| 日韩国产一区二| 色综合久久综合网欧美综合网| 欧美一区二区三区四区高清| 国产成人精品免费| 久久九九国产精品| 在线看不卡av| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产区在线观看成人精品| 久久66热偷产精品| 国产日本一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 美女诱惑一区二区| 在线视频综合导航| 一区二区三区欧美激情| 一区二区三区资源| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 欧美另类一区二区三区| 亚洲欧美视频在线观看视频| 99在线热播精品免费| 国产精品久久久久久一区二区三区| 国内偷窥港台综合视频在线播放| 精品三级在线看| 国产精品2024| 亚洲丝袜另类动漫二区| 91丨porny丨最新| 亚洲伊人色欲综合网| 欧美综合天天夜夜久久| 亚洲一区成人在线| 91超碰这里只有精品国产| 另类小说图片综合网| 精品国产在天天线2019| 国产乱码一区二区三区| 国产精品无圣光一区二区| 91色视频在线| 日韩影院在线观看| 精品久久久久久亚洲综合网 | 综合激情成人伊人| 色一情一乱一乱一91av| 亚洲午夜三级在线| 日韩一区二区免费在线观看| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 日韩毛片一二三区| 欧美日韩国产在线观看| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 国产欧美视频一区二区| 在线视频国内一区二区| 美国毛片一区二区三区| |精品福利一区二区三区| 制服丝袜一区二区三区| 成人自拍视频在线观看| 亚洲成人激情社区| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 日韩免费观看高清完整版 | 日本女人一区二区三区| www.欧美.com| 欧美精品一区二区三区蜜桃 | 91视视频在线观看入口直接观看www | 日本欧美在线观看| 亚洲自拍偷拍麻豆| 91麻豆国产精品久久| 日韩丝袜情趣美女图片| 亚洲欧洲日产国码二区| 成人禁用看黄a在线| 国产精品久久久久婷婷二区次| 日韩av中文在线观看| 亚洲同性gay激情无套| 亚洲一二三区视频在线观看| 亚洲国产另类av| 高清久久久久久| 最新热久久免费视频| 91丝袜高跟美女视频| 丁香婷婷综合激情五月色| 成人精品小蝌蚪| 欧美专区日韩专区| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 国产高清一区日本| 日本中文一区二区三区| 亚洲成人精品影院| 亚洲午夜久久久久中文字幕久|