深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看

對于實際竣工日期的法律認定

2023-06-06 14:38發布

對于實際竣工日期的法律認定

根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“司法解釋一”)第九條的規定,適用該條的前提是當事人對建設工程實際竣工日期有爭議。

當事人對于實際竣工日期的認定方法有約定的,應以約定為準     

如當事人對于實際竣工日期沒有爭議的,包括在簽訂合同時對竣工日期的認定方法有約定的,雙方在合同履行過程中對時間竣工日期達成一致的,應遵循當事人之間的約定。

當事人對于實際竣工日期有爭議的,應根據司法解釋一第九條對實際竣工日期進行認定

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第九條規定:“當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:  
(一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;  
(二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;  
(三)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。”
       對于建設工程經竣工驗收合格的,應以竣工驗收合格之日為竣工日期。其中“竣工驗收合格之日”,系指發包人組織進行驗收,簽字確認工程合格之日,而非完成竣工驗收備案之日。竣工驗收備案是發包人的義務,且竣工驗收備案是建設行政主管部門對建設工程質量進行監督管理的制度安排之一,是否予以備案是質監部門依法在自身職權范圍內行使的權力,具有行政法律行為的性質。而竣工驗收屬于民事法律行為,竣工驗收與竣工驗收備案不同。竣工驗收備案之日不能等同于建設工程的竣工驗收合格之日,不能據此否定建設工程通過在先竣工驗收的事實。
       若承包人提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,應以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。其中“發包人拖延驗收”的認定可以雙方合同約定為準。若雙方并未約定相關期限的,應根據案件具體情況進行判斷發包人是否拖延驗收。


結語

 對于建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。雖然未經驗收,但是發包人對建設工程接收和使用的行為就代表著對承包人的履約行為的接受和認可,也代表著承包人合同義務的完成,在權利外觀上就等同于工程竣工驗收合格。發包人未經驗收就對工程擅自使用,發生糾紛時就以工程未經驗收為借口拒付工程款,這明顯違背了公平正義的法律原則,所以把建設工程轉移占有之日認定為實際竣工日期更有利于保護承包人的合法權益。

以上就是本文的全部內容,是專業的法律咨詢平臺www.,如您有任何法律問題需要咨詢,歡迎致電律師。


相關知識

    施工合同糾紛解決有哪些

    來源:精選知識 時間:2021-10-29 03:10

    注意事項如下: 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...

    解決建設工程合同糾紛的途徑有哪些

    來源:精選知識 時間:2021-10-29 03:17

    注意事項如下: 目前國內建筑市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由于項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠...

    建設工程合同糾紛的種類有哪些

    來源:精選知識 時間:2022-04-20 01:56

    1、對發包方主要應了解兩方面內容:①主體資格,即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。2、對承包方主要了解的內...

    確認工程開工日期的司法觀點及對承包人的管理建議!

    來源:工程建筑 時間:2021-12-22 08:27

    在發包人與之間發生糾紛時,尤其是在發包人因承包人工期違約提出索賠,或者承包人因索要工程款而提起民事訴訟時,發包人往往會提出工期索賠的反訴,那么開竣工日期的確定就會成為雙方面臨的首要問題。工程開工時間的確認涉及到工程工期是否違約及是否需要相應...

    工程竣工后,發包人拖延驗收怎么辦

    來源:工程建筑 時間:2021-09-29 13:54

    建設單位資金緊張,有些不誠信的單位往往在工程完工后遲遲不驗收,希望通過拖延驗收達到遲付工程款的目的。 而當承包人主張權利時,發包人卻以質量、工期、保修等理由,向承包人提出反索賠或者反訴,削減工程款金額,以...

    最高法:關于建工合同無效,工程價款結算的20條裁判意見

    來源:工程建筑 時間:2022-04-20 19:26

    1.建設工程施工合同無效,可以參照合同約定支付工程款。但是存在多份合同價款且無法辨別真偽的情況下,不能確認當事人對合同價款約定的真實意思表示,法院可通過委托鑒定的方式,依據鑒定機構出具的鑒定結論對雙方當事人爭議的工程價款作出司法認定。最高人...

    建筑工程糾紛審理方略

    來源:工程建筑 時間:2021-11-22 11:01

    一、建設工程施工合同效力的認定1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程,與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經...

    建筑工程糾紛實務經驗

    來源:工程建筑 時間:2023-03-20 08:33

    【導讀】建筑工程,是建設工程的一部分,指通過對各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝活動所形成的工程實體。包括廠房、劇院、旅館、商店、學校、醫院和住宅等,滿足人們生產、居住、學習、公共活動等需要。我們的生活離不開建...

    工程逾期違約責任(逾期竣工違約期)

    來源:精選知識 時間:2022-10-17 00:41

    逾期交房違約金的訴訟時效計算,是從權利人知道或應當知道其權利受到侵害之日起開始計算,即從權利人能行使請求權之日開始算起。逾期交房違約金的訴訟時效為二年。在法定的訴訟時效期間屆滿之后,權利人行使請求權的,人民法院就不再予以保護。下面是訴訟時效...

    逾期開竣工違約責任(逾期竣工違約金的訴訟時效)

    來源:精選知識 時間:2023-04-09 00:19

      問題所涉及的情況可能是這樣:當事人在適用《建設工程示范文本》時,對通用第35條違約條款具體處理時,沒有按要求在專用條款中對逾期竣工的違約金做具體約定,造成合同對逾期竣工的違約責任約定不明確。對此種情況的處理,應當適用相關法律的規定。《》...

深夜福利一区二区_巨人精品**_一级毛片精品毛片_欧美在线关看
www.色综合.com| 国产一级精品在线| 久久疯狂做爰流白浆xx| 欧美性三三影院| 一区二区高清在线| 在线观看免费成人| 亚洲超碰精品一区二区| 欧美精品久久99久久在免费线| 亚洲午夜免费电影| 欧美日本一区二区在线观看| 视频一区二区三区入口| 日韩欧美在线网站| 国产一区二区三区最好精华液| 精品国产乱码久久久久久免费| 国内不卡的二区三区中文字幕| 久久综合国产精品| 成人免费观看av| 一区二区三区小说| 日韩亚洲欧美成人一区| 国产麻豆成人精品| 亚洲另类中文字| 精品免费视频一区二区| 成人深夜福利app| 亚洲福中文字幕伊人影院| 91精品免费在线观看| 国产一区二区三区不卡在线观看| 久久久精品欧美丰满| 91福利国产精品| 激情av综合网| 亚洲一区二区影院| 久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 91一区在线观看| 日韩国产成人精品| 国产精品网站在线播放| 欧美色综合天天久久综合精品| 久久99精品久久久| 亚洲一区二区在线免费观看视频| xvideos.蜜桃一区二区| 欧美性猛交一区二区三区精品 | 视频一区视频二区中文| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 欧美最新大片在线看| 国产高清精品在线| 日韩一区欧美二区| 亚洲精品你懂的| 亚洲国产精品精华液ab| 777久久久精品| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 一本色道亚洲精品aⅴ| 丁香天五香天堂综合| 精品一区二区三区久久久| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 日韩毛片高清在线播放| 国产欧美一区二区三区沐欲| 欧美成人欧美edvon| 欧美一区二区三区男人的天堂| 99久久婷婷国产综合精品电影| 日本不卡一二三| 日韩精品一二三四| 五月天亚洲婷婷| 亚洲va在线va天堂| 亚洲一区在线视频观看| 一区二区欧美在线观看| 亚洲免费观看高清在线观看| 亚洲美女偷拍久久| 一区二区三区在线不卡| 亚洲妇女屁股眼交7| 午夜伊人狠狠久久| 午夜不卡av免费| 日韩av一区二区三区四区| 男女视频一区二区| 裸体一区二区三区| 久久激情综合网| 国产一区二区伦理片| 国产成人免费视频网站| 99久久免费精品高清特色大片| 成人精品gif动图一区| 91免费视频网址| 欧美色窝79yyyycom| 欧美一区二区视频在线观看2020| 3d成人h动漫网站入口| 日韩一区二区三免费高清| 精品久久久久久久人人人人传媒| 久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 欧美成人在线直播| 日韩免费一区二区| 久久久久国产精品麻豆ai换脸 | 亚洲人快播电影网| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 亚洲成年人影院| 国产精品中文字幕一区二区三区| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 国产精品99久| 欧美另类一区二区三区| 久久亚洲影视婷婷| 亚洲精品一卡二卡| 免费成人在线网站| www.日韩在线| 欧美一区二区三区视频免费播放| 国产人成一区二区三区影院| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 久久国产福利国产秒拍| 欧美写真视频网站| 国产视频一区不卡| 偷拍与自拍一区| 成人av免费网站| 日韩欧美国产精品一区| 亚洲素人一区二区| 国产精品资源在线| 欧美一区二区啪啪| 夜夜亚洲天天久久| 91在线看国产| 久久九九久久九九| 丝袜诱惑亚洲看片| 97久久精品人人做人人爽| 日韩一级大片在线| 亚洲国产成人av网| 成人黄色免费短视频| 欧美一区二区福利视频| 一区二区三区欧美久久| 成人中文字幕在线| 欧美一级黄色录像| 亚洲欧美另类小说| 9色porny自拍视频一区二区| 欧美一区二区高清| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 色综合天天综合网国产成人综合天 | 北岛玲一区二区三区四区| 欧美性三三影院| 久久久.com| 国产真实乱子伦精品视频| 精品1区2区3区| 亚洲色图19p| 国产乱淫av一区二区三区| 欧美乱妇23p| 亚洲一区中文日韩| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲成人激情自拍| 91视频在线看| 国产欧美日韩在线看| 国产成人综合精品三级| 日韩精品在线看片z| 日本不卡一区二区三区高清视频| 欧美日韩中文字幕一区二区| 亚洲电影在线免费观看| 欧美日韩久久久久久| 日韩av一区二区三区四区| 精品裸体舞一区二区三区| 激情都市一区二区| 国产精品每日更新| 色八戒一区二区三区| 亚洲成人免费观看| 欧美刺激脚交jootjob| 高清不卡在线观看| 一区二区三区.www| 日韩精品一区二区三区在线播放| 久久66热re国产| 国产精品女主播在线观看| 99久久精品一区二区| 亚洲国产视频一区二区| 日韩欧美一卡二卡| 成人激情电影免费在线观看| 亚洲综合一区在线| 日韩一区二区三区四区五区六区 | 蜜臀av一区二区在线免费观看| 欧美v国产在线一区二区三区| 久久国产免费看| 中文字幕精品综合| 欧美影视一区二区三区| 日本成人在线看| 亚洲三级电影网站| 欧美一二三区在线观看| 99精品国产一区二区三区不卡| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽| 日韩视频免费直播| www.欧美色图| 免费人成在线不卡| 亚洲日本va午夜在线影院| 欧美一区二区精品久久911| k8久久久一区二区三区| 男人的天堂亚洲一区| 日韩一区有码在线| 欧美岛国在线观看| 色一情一伦一子一伦一区| 久久97超碰国产精品超碰| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 精品久久久久久久久久久久久久久久久| 暴力调教一区二区三区| 国内偷窥港台综合视频在线播放| 一区二区三区自拍| 国产精品卡一卡二卡三| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 在线观看亚洲专区| www.成人网.com| 国产精品996| 激情综合网最新| 日韩高清不卡一区二区三区| 亚洲精品国产无天堂网2021| 亚洲国产经典视频|