
你說(shuō)的時(shí)效不知是指裝修質(zhì)量問(wèn)題還是工程拖欠裝修工程款的時(shí)效,應(yīng)當(dāng)是工程驗(yàn)收合格,雙方結(jié)算完畢之日起2年,當(dāng)然,這個(gè)只是普遍現(xiàn)象,還有的在合同中作了進(jìn)度款的支付方式約定,那就得具體問(wèn)題具體分析了,這里無(wú)法細(xì)說(shuō);如果是指裝修質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)效,根據(jù)住建部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第三十二條規(guī)定:在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
從這里可以看出,裝飾裝修雙方可以在裝修合同中對(duì)保修期限進(jìn)行約定,但不得違反上述規(guī)室。
那么,如果因?yàn)檠b修質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,該規(guī)定應(yīng)予適用。
如果有約定管轄法院,就在約定的法院起訴;沒(méi)有約定的,可以在被告所在地以及合同履行地人民法院起訴,記得帶上你的身份資料以及合同,另外準(zhǔn)備一份起訴狀。
詳情你可以向你起訴的法院立案庭咨詢
裝修合同的簽訂和索賠 。目前各地家裝合同采用的都是統(tǒng)一制定的合同,在這份合同中,作為用戶必須要注意以下幾個(gè)問(wèn)題: 1、合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費(fèi)者在簽訂合同時(shí),沒(méi)有注意這兩點(diǎn),給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期創(chuàng)造了條件。 2、在合同中必須注明所使用裝修材料的具體品牌或型號(hào)、等級(jí)、價(jià)格等,以防裝飾公司以次充好。 3、裝飾公司要求預(yù)先收取工程款數(shù)額不得超過(guò)總造價(jià)的60%。 4、合同條款要清楚標(biāo)明雙方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、違約處罰等條款。 5、合同中的有關(guān)保修條文也是不......
對(duì)于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權(quán)益保護(hù)的條款,應(yīng)當(dāng)與裝修公司協(xié)商予以修改,從而確保自己權(quán)益不受損害。例如,業(yè)主可以簽訂《補(bǔ)充條款》,其中可以對(duì)工期延誤等違約行為進(jìn)行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應(yīng)賠償甲方(消費(fèi)者)多少金額。(按照行業(yè)慣例一般為100~500元);乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消費(fèi)者)有權(quán)解除合同,而乙方(裝飾公司)需立即付給逾期違約金,返還甲方已支付的款項(xiàng),并賠償由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失。首先,需重新審查一下與裝修公司簽訂的裝修......
1.裝修公司構(gòu)成違約,可以要求支付違約金。2.未完工讓支付尾款可以不支付。(順序履行抗辯)3.分批履行的合同,你按照比例要求支付違約金,違約金不足補(bǔ)償損失的,還可以要求實(shí)際損失的賠償。裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規(guī)等因素)造成工期延誤,由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延......

去百度文庫(kù),查看完整內(nèi)容:內(nèi)容來(lái)自用戶:嫻蜂笂宸¢裝修合同糾紛民事起訴狀原告:云南天色人間家園家居裝飾有限公司,住所地平谷區(qū)谷鎮(zhèn)府前西047號(hào)。電話:06058法定代表人愛(ài)莫,公司經(jīng)理。被告:北京未來(lái)星空民生連鎖無(wú)人超市有限公司,住所地慶民...
已經(jīng)逾期30天,你們當(dāng)初合同上難道沒(méi)有約定施工時(shí)間,如果逾期怎么處理嗎??如果沒(méi)有,趕緊先發(fā)書面通知,明確告訴對(duì)方已經(jīng)逾期30天,嚴(yán)重影響了你個(gè)人的生活和利益,要求對(duì)方明確完工時(shí)間。這是重要的證據(jù),到時(shí)候如果你要單方面終止合同,是有理由的。...
出賣人逾期交房,買受人可以要求開(kāi)發(fā)商繼續(xù)履行房屋買賣合同并支付違約金,或者請(qǐng)求法院解除房屋買賣合同并要求開(kāi)發(fā)商承擔(dān)違約責(zé)任。起訴流程為:1、選擇管轄法院。在開(kāi)發(fā)商住所地或合同履行地法院起訴2、攜帶材料去法院立案:①攜帶起訴狀(包括雙方當(dāng)事人...
對(duì)于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權(quán)益保護(hù)的條款,應(yīng)當(dāng)與裝修公司協(xié)商予以修改,從而確保自己權(quán)益不受損害。例如,業(yè)主可以簽訂《補(bǔ)充條款》,其中可以對(duì)工期延誤等違約行為進(jìn)行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...
家裝糾紛種種全看透?家裝糾紛如何解決?裝修糾紛中的消費(fèi)者責(zé)任 家裝糾紛種種全看透人們生活水平的提高,都希望自己住房的居室舒服些。據(jù)了解,購(gòu)新房者95%以上都要進(jìn)行裝修,這就給裝修市場(chǎng)的興旺提供了條件。近年來(lái)家裝投訴一直是熱點(diǎn)。秋冬季是家庭裝...
所謂延期,就是超過(guò)了規(guī)定期限——期限的規(guī)定,一般是通過(guò)合同或協(xié)議來(lái)體現(xiàn)的。確定期限的同時(shí),會(huì)有有個(gè)違約責(zé)任——延期交房就要看看這個(gè)責(zé)任怎么規(guī)定的!按照合同執(zhí)行就行!裝修公司延期怎樣起訴對(duì)于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權(quán)益保護(hù)的條款,...
家裝糾紛種種全看透?家裝糾紛如何解決?裝修糾紛中的消費(fèi)者責(zé)任 家裝糾紛種種全看透人們生活水平的提高,都希望自己住房的居室舒服些。據(jù)了解,購(gòu)新房者95%以上都要進(jìn)行裝修,這就給裝修市場(chǎng)的興旺提供了條件。近年來(lái)家裝投訴一直是熱點(diǎn)。秋冬季是家庭裝...
您好!裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn),國(guó)家目前并無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照?qǐng)?zhí)行。裝修公司在指定期間沒(méi)有按時(shí)完工,應(yīng)該怎么算?應(yīng)該怎么賠償我?你當(dāng)初的合同有通過(guò)法律部門鑒定是否有效呢?如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
對(duì)于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權(quán)益保護(hù)的條款,應(yīng)當(dāng)與裝修公司協(xié)商予以修改,從而確保自己權(quán)益不受損害。例如,業(yè)主可以簽訂《補(bǔ)充條款》,其中可以對(duì)工期延誤等違約行為進(jìn)行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...
對(duì)于裝修公司所提供的格式合同中不利于自己權(quán)益保護(hù)的條款,應(yīng)當(dāng)與裝修公司協(xié)商予以修改,從而確保自己權(quán)益不受損害。例如,業(yè)主可以簽訂《補(bǔ)充條款》,其中可以對(duì)工期延誤等違約行為進(jìn)行約定。例如約定因乙方(裝飾公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天...